Договор подряда общая форма
ДОГОВОР ПОДРЯДА (ОБЩАЯ ФОРМА)
г. _______________ "___" _________ 20 __ г.
______________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
и _________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)
действующий на основании __________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: __________
___________________________________________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена)
именуемую в дальнейшем "Работа".
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить
в срок до "___"__________ 20 _ г. необходимую проектную и сметную
документацию, технические условия, предоставить Подрядчику
оборудование, инструменты, материалы.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем
оборудовании и своими инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "___" _________ 20 __ г. до "___"
_________ 20 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить
работы досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта
приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4
настоящего договора.
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик
допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество
работы, в течение __________ дней.
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить
указанную в п.3 настоящего договора цену. Подрядчик имеет право на
удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение _____ дней после получения от Подрядчика
извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в
пункте 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат
Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить
об этом Подрядчику.
2.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего
договора, в течение _____ дней с момента приемки результатов Работы.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи
ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ____________________
________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ____________________
________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Цена настоящего договора составляет: _____________________
________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4
настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере
___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за
каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в
настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения
лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в
____________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение третейского,
____________________________________________________________________
арбитражного или народного суда, выбранного сторонами
___________________________________________________________________.
для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения
к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик _____________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ____________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи и печати сторон
Заказчик
_______________________
(подпись и печать)
Подрядчик
_______________________
(подпись и печать)
|
